Rechtsprechung
OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- Justiz Hessen
§ 642 BGB, VOB/B § 6 Nr. 6
Bauvertrag: Entschädigungsansprüche für Verzögerungen nach § 642 BGB und § 6 Nr. 6 VOB/B - Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Bauvertrag: Entschädigungsansprüche für Verzögerungen nach § 642 BGB und § 6 Nr. 6 VOB/B
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- rechtsportal.de
BGB § 631 Abs. 1
Voraussetzungen des Anspruchs des Auftragnehmers auf Mehrvergütung wegen Behinderung der Bauausführung - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Behinderung und Behinderungsschaden sind konkret darzulegen!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Behinderung und Behinderungsschaden sind konkret darzulegen! (IBR 2018, 554)
Verfahrensgang
- LG Frankfurt/Main, 28.11.2014 - 20 O 272/13
- OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14
- BGH, 08.11.2017 - VII ZR 237/15
- BGH, 10.01.2018 - VII ZR 237/15
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (4)
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 141/03
Anforderungen an den Nachweis einer Behinderung des Auftragnehmers; Vereinbarung …
Auszug aus OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14
Entgangener Gewinn kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verlangt werden (BGH vom 24.02.2005, Az. VII ZR 141/03, Rz. 12 - juris).Weder der Umstand, dass überhaupt eine Behinderung vorliegt, noch die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für die Behinderung ist einer einschätzenden Bewertung im Sinne des § 287 ZPO zugänglich (vgl. BGH vom 24.02.2005, Az. VII ZR 141/03, Rz. 15 f. - juris).
- BGH, 21.03.2002 - VII ZR 224/00
Anforderungen an die Darlegung der Behinderung durch den Auftragnehmer
Auszug aus OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14
Weiter ist erforderlich, dass die Behinderung adäquat-kausal durch hindernde Umstände verursacht worden ist, die auf der Verletzung einer vertraglichen Pflicht durch den Auftraggeber beruhen (BGH vom 21.03.2002, Az. VII ZR 224/00, Rz. 17 - juris).Auch bei Großbaustellen kann von einem Auftragnehmer verlangt werden, eine aussagekräftige Dokumentation zu erstellen, aus der sich die Behinderung sowie deren Dauer und Umfang ergeben (vgl. BGH vom 21.03.2002, Az. VII ZR 224/00, Rz. 23 - juris).
- KG, 28.05.2013 - 7 U 12/12
Ansprüche des Unternehmers bei vom Auftraggeber zu vertretenden …
Auszug aus OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14
Deshalb umfasst er auch nicht entgangenen Gewinn und entgangenes Wagnis (KG Berlin vom 28.05.2013, Az. 7 U 12/12 Rz. 24 -juris).Vielmehr muss konkret dargetan werden, welche Differenz sich bei einem Vergleich zwischen einem ungestörten und dem verzögerten Bauablauf ergibt (vgl. KG Berlin vom 28.05.2013, Az. 7 U 12/12, Rz. 25 - juris).
- OLG Köln, 08.04.2015 - 17 U 35/14
Anforderungen an die Darlegung eines Anspruchs auf Vergütung von Mehrkosten wegen …
Auszug aus OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14
Allein auf die fortlaufenden Gemeinkosten vom geplanten bis zum tatsächlichen Beginn bzw. Ende der Arbeiten des Unternehmers abzustellen, bildet tatsächliche Verluste und Schäden nicht ab (vgl. OLG Köln vom 08.04.2015, Az. 17 U 35/14 Rz. 4 f. - juris).